В сети много вариантов договоров, но все они какие-то мутные :)
Предлагаю вашему вниманию, типовый договор поставки, на мой взгляд довольно простой для понимания,
и без подвохов.
Если у Вас возникнут какие либо замечания по тексту данного договора, не стесняйтесь...
Ваше мнение очень важно.
На самом деле - найти нормальный договор в сети проблематично, а заказать у юриста жаба давит.
Буду рад в итоге опубликовать доработанный, если это потребуется, с Вашей помощью договор
для всеобщего бесплатного пользования.


Договор поставки № _______
(с предварительной оплатой)


г. Москва «___» ________200__ г.

____________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик на условиях настоящего Договора обязуется поставить Покупателю офисную мебель (именуется в дальнейшем «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, согласно условиям настоящего Договора и выставленным счетам.
1.2. Покупатель имеет право в течение срока действия настоящего Договора приобретать у Поставщика Товар, имеющийся к моменту оформления заказа у Поставщика.
1.3. Поставщик вправе в рамках настоящего Договора оказывать Покупателю дополнительные услуги за плату, в том числе: транспортные услуги, работы по сборке поставленного по настоящему Договору Товара, о чем Сторонами составляется акт приема-передачи выполненных работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставщик вправе в рамках настоящего Договора оказывать Покупателю дополнительные услуги на безвозмездной основе, в том числе: транспортные услуги, работы по сборке поставленного по настоящему Договору Товара
2. Качество и комплектность Товара. Требования к упаковке Товара
2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать установленным в РФ на данный вид товаров ГОСТам.
2.2. Поставщик предоставляет Покупателю всю необходимую документацию: счет, акт, накладная, счет-фактура.
2.3. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и иметь необходимую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товаров.
2.4. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается сертификатом соответствия и составляет 12 месяцев с момента поставки Товара при правильной транспортировке, хранении и использовании.
Если в течение гарантийного срока Товар выходит из строя не по вине Покупателя или третьей стороны, он подлежит замене на основании письменной претензии и прилагаемого к ней акта рекламации.
Поставщик имеет право отказать в замене Товара, вышедшего из строя вследствие неправильной сборки, произведенной Покупателем.
3. Условия поставки и передачи Товара.
3.1. Отгрузка каждой партии Товара осуществляется только при условии 100% оплаты Покупателем выставленного Поставщиком счета.
3.2. Товар со склада Поставщика отгружается представителю Покупателя только при предъявлении доверенности на получение Товара, а также документа, удостоверяющего личность получающего Товар.
3.3. При доставке Товара транспортом Поставщика поставка считается выполненной с момента передачи Товара Покупателю на складе грузополучателя.
3.4. В случае самостоятельного вывоза Товара Покупателем поставка считается выполненной с момента передачи Товара представителю Покупателя при предъявлении доверенности на получение Товара, а также документа, удостоверяющего личность получающего Товар.
3.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю в момент сдачи Товара Покупателю. Одновременно происходит и передача товарно-транспортных документов.
3.6. Покупатель обязан точно указать почтовый адрес, телефон склада и офиса. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.
3.7. Количество и целостность упаковки поставляемого Товара проверяется Покупателем в присутствии представителя Поставщика во время передачи Товара. Качество Товара проверяется в течение 20 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Некомплектный или бракованный Товар (по вине Поставщика), не имеющий характерных повреждений, связанных с транспортировкой или ненадлежащим хранением подлежит замене на основании акта рекламации.
3.8. При признании Поставщиком акта о рекламации обоснованным, Поставщик обязан осуществить замену бракованного (некомплектного) Товара либо, с согласия Покупателя, произвести его уценку. Замена товара должна быть произведена в срок не более 20 календарных дней с момента поступления Товара на склад Поставщика. Доставка на склад Поставщика Товара, подлежащего замене, осуществляется за счет средств Покупателя.
3.9. Количество Товара, недопоставленного в одном периоде поставки, подлежит поставке в следующем периоде в пределах срока действия Договора.
3.10. Поставка заказного Товара производится в срок не позднее 30 календарных дней с момента поступления предоплаты за Товар.



4. Цена, условия и порядок расчетов
4.1. Отгрузка Товара Покупателю осуществляется после оплаты счета выставляемого Поставщиком.
4.2. Цена Товара указана в счетах, накладных и счетах-фактурах и включает в себя НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ. Поставщик оставляет за собой право изменить цену на Товар, предварительно, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до оплаты Товара, уведомив об этом Покупателя факсимильным сообщением или по телефону.
4.3. Оплата цены каждой партии Товара производится отдельно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика.
4.4. Днем исполнения денежного обязательства по оплате Товара и дополнительных услуг (доставки и сборки Товара) считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Оплата счета является подтверждением осведомленности Покупателя об основных потребительских свойствах товара, о месте изготовления Товара, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке.
4.6. Оплата счета означает полное согласие Покупателя с видом, размером, цветом Товара.
4.7. Покупатель вправе вносить коррективы в счет исключительно до поступления денег на счет Поставщика.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока на Товар только при правильной транспортировке, хранении и использовании Товара.
В каждой претензии должны быть указаны количество и вид Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретные требования Стороны. Претензии должны быть оформлены письменно и подписаны уполномоченным лицом.
5.2. Порча или повреждение Товара по вине Покупателя не уменьшает задолженность Покупателя за поставленный Товар.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством.
5.4. При возникновении процедурных или имущественных разногласий Стороны обязуются принять все меры по разрешению разногласий путем переговоров. Если взаимоприемлемое решение не будет найдено, то Сторона, несогласная с действиями другой Стороны, направляет ей письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 дней с момента получения и ответить на нее в 30-дневный срок, с момента получения.
5.5. Разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров, решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
5.6. В случае нарушения по вине Поставщика сроков поставки либо сроков замены некачественного либо некомплектного товара Поставщик обязан выплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного либо не замененного товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности.
6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
6.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
7. Изменения и дополнения к Договору
7.1. Изменения и дополнения действительны в том случае, если они оформлены письменно, и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.
7.2. В случае ликвидации какой-либо из Сторон как юридического лица все права и обязанности по исполнению Договора переходят к законному правопреемнику ликвидируемой Стороны.
7.3. Стороны могут заключать дополнительные соглашения в рамках настоящего договора.
7.4. Дополнительные соглашения составляются в двух экземплярах и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, не ограничивается одноразовой поставкой Товара Покупателю.
8.3. Срок действия договора 1(один) год.
8.4. Срок действия договора автоматически продлевается на 1 (один) год , если ни одна из сторон не изъявила (в письменной форме) желания его расторгнуть.
8.5.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, только при условии выполнении сторонами обязательств по данному договору. О чем стороны заключают дополнительное соглашение.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
Post scriptum
Внимание! Это типовый догововр, возможны дополнения и изменения.
Подписание неграмотно составленного договора грозит его участникам следующими проблемами:

Договор может быть признан недействительным.
Договор может быть признан незаключенным.
Договор может привести к невозможности получения от контрагента ожидаемого результата, не предусмотренного или предусмотренного договором недостаточно полно.
Договор может обременить стороны неоправданной налоговой нагрузкой.

_________________
Правило № 32 — Учись радоваться мелочам.

Спецификация
Как правило договор дополняется еще и приложениями (спецификациями)
В которых прописываются: Наименование товаров подлежащих поставке, их стоимость, сроки поставки и сборки.
На каждую партию мебели составляется отдельная спецификация.
Спецификация составляется в 2ух экземплярах, по одному для каждого участника.

_________________
Правило № 32 — Учись радоваться мелочам.

Как вариант, есть такой шаблон, удобен когда покупаете мебель домой, как частное лицо.
Я заказывал шкаф-купе домой, по своим размерам, с 50% предоплатой. То ли договор нормальный, то ли продавец порядочный :) Тем не менее решил поделиться.
________________________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР Nо. _______
поставки мебели

г. __________________ "___"_________ ____ г.



__________________________, именуем____ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и ______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется разместить заказ на изготовление, доставить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную в соответствии с параметрами заказа, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеупомянутую мебель.

2. ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА

2.1. Для осуществления заказа сторонами используется конкретная модель мебели базового названия. Затем в элементы модели базового названия могут быть внесены изменения по письменному согласованию сторон. Оформление комплектации производится путем составления Спецификации из отдельных элементов (Приложение Nо. 1 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
2.2. Общий вид, расположение и компоновка заказанной мебели фиксируются сторонами в эскизе (Приложение Nо. 2 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.

3. СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ И УСЛУГ ПОСТАВЩИКА

3.1. Общая сумма Договора в соответствии со Спецификацией составляет рублевый эквивалент ____________________________ долл. США.
3.2. Стоимость мебели составляет рублевый эквивалент ____________ _______________________________ долл. США.
3.3. Стоимость услуг Поставщика по размещению заказа на изготовление и по доставке мебели на склад Поставщика в г. ___________ составляет рублевый эквивалент ____________________________ долл. США.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ

4.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере ______% стоимости мебели и _______% от стоимости
услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора в день подписания настоящего Договора.
4.2. Оставшиеся ______% от стоимости мебели и _____% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение _____________ дней с момента извещения Поставщиком Заказчика о прибытии мебели на склад Поставщика в г. ________________.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик осуществляет доставку заказанной мебели на свой склад в г. ________________ в срок не позднее ______ рабочих дней со дня составления окончательного варианта Спецификации по п. 2.1 (при условии предоплаты в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора).
5.2. Поставщик письменно или телеграммой извещает Заказчика о доставке мебели на свой склад в г. _______________.

6. ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Поставщик окажет услугу по доставке мебели по адресу Заказчика в г. ______________ не позднее ______ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой доставки при условии достижения согласия о стоимости этой услуги.

7. СБОРКА И УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

7.1. Поставщик окажет услугу по сборке и установке мебели по адресу Заказчика в г. ___________________ не позднее _________ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой сборки и установки при условии достижения согласия сторон о стоимости этой услуги.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере _____% от суммы предоплаты.
8.2. В случае, если доставка мебели на склад Поставщика произведена своевременно, а Заказчик, извещенный Поставщиком, не выполнил свои обязательства по п. 4.2, Заказчик выплачивает Поставщику за каждый день просрочки неустойку в размере _______% от недоплаченной по п. 4.2 суммы.
В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. 4.2 в течение _______ дней, исчисление неустойки прекращается, а Поставщик вправе реализовать мебель по своему усмотрению. При этом Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом суммы неустойки по настоящему пункту. В случае, если Заказчик потребует от Поставщика вернуть сумму своей предоплаты по п. 4.1 настоящего Договора (после осуществления предоплаты), Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом неустойки в размере ___% от общей суммы Договора по п. 3.1 настоящего Договора.
8.3. В случае достижения сторонами соглашения о доставке по адресу Заказчика по п.п. 6.1 и 9.2 или по сборке и установке по п.п. 7.1 и 9.3 Поставщик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки _____________ от стоимости услуги.
8.4. В случае, если доставка по п. 5.1 осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Спецификации (несколько позиций) оказались с механическими повреждениями или не соответствующими Спецификации, Поставщик обязуется произвести их замену за свой счет в течение __________ рабочих дней со дня составления отметки в Спецификации в графе "изменения" о необходимости замены.
В случае превышения этого срока Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости услуги по п. 3.3 настоящего Договора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников и каникул изготовителя и Поставщика, а также на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Стоимость услуги по доставке по адресу Заказчика согласована в размере рублевого эквивалента ___________________________ долл. США. Предоплата ___% (_______________).
9.3. Стоимость услуг по сборке и установке мебели согласована в размере рублевого эквивалента _____________________________ долл. США. Предоплата ___% (__________________). Сдача услуг фиксируется актом.
9.4. В случае, если Заказчик не воспользуется возможностью предоставления услуг Поставщиком по п.п. 6.1 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик обязан самостоятельно вывезти мебель со склада Поставщика в г. _________________ в течение _______ дней с момента его извещения Поставщиком по п. 5.1. По истечении этого срока Поставщик снимает с себя ответственность за дефекты, возникшие в процессе хранения.
9.5. Приемка по количеству осуществляется путем записи о доставке в каждой позиции Спецификации (п. 2.1 настоящего Договора) с проставлением даты приемки и подписей сторон. Если позиция не доставлена, то дата не проставляется, делается запись "не доставлено" и проставляются подписи сторон. Если позиция доставлена, но оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации (п. 8.4 настоящего Договора), то делается отметка о необходимости замены в Спецификации (Приложение Nо. 1).
9.6. Претензии по качеству доставленной мебели в виде отметки о необходимости замены в Спецификации (Приложение Nо. 1) могут быть предъявлены в течение ______ дней с момента передачи мебели Заказчику.
9.7. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Заказчик:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

_________________________ _________________________

М.П.

Olegus, в Вашем варианте договора выявлены следующие риски:

1. Договор рамочный: согласно ГК РФ договор вступает в силу с момента его заключения, и считается заключенным с момента достижения согласия сторон по всем существенным условиям договора. Существенными для купли-продажи считаются условия о предмете и количестве. Таким образом, Ваш договор будет недействующим до момента подписания первой спецификации к нему, содержащей условия о наименовании и количестве товара, и в промежутках между сроками поставки по подписанным спецификациям.
Риск признания договора незаключенным объяснять надо? Если надо - объясню.
2. П. 1.4. порождает налоговые риски: договор между двумя юридическими лицами не должен быть безвозмездным. По запросу поясню, какие статьи НК РФ Вы не соблюдаете в этом случае.
3. Если Вы ссылаетесь на ГОСТы, надо указывать их номер: на некоторые товары есть несколько ГОСТов, отчего в правоприменительной практике возможны разночтения в толкованиях.
4. В п. 2.2. необходимо указать, какой именно акт Вы имеете в виду.
5. В п. 2.4. гарантийный срок целесообразнее устанавливать договором, а не сертификатом, ибо договор подписывается двумя сторонами, а сертификат - бумажка сторонняя.
6. П. 3.1. невыгоден для покупателя, поэтому такое условие недопустимо для включения в договор, если Вы АХОшник и покупатель.
7. Последнее предложение п. 3.8. подлежит немедленному исключению. из договора, так как совершенно не сообразуется с интересами Покупателя, не справедливо и порождает множество проблем при поставках из-за границы. Косяки продавец должен исправлять сам.
8. В п. 4.4. целесообразней указывать: "с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка-получателя", во избежание рисков, связанных с банковской деятельностью.
9. П. 4.5. 4.6. просто вводит меня в ступор: не поясните их значение с точки зрения покупателя?
10. П. 5.1. подлежит немедленному исключению из текста договора, ибо претензии можно предъявлять всегда:) Вы поспорите?:)
11. П. 5.2.: да не уменьшает. Только если покупатель и продавец достигнут соглашения о снижении цены на некачественный товар, что Вы будете с этим пунктом делать?
12. Чем включать в договор п. 6.1., ограничивающий формально перечень обстоятельств непреодолимой силы, задайте себе вопрос - а не легче ли сослаться на ГК РФ, и поручить решение столь трудной задачи по определению обстоятельств непреодолимой силы арбитражному суду или ТПП РФ?
13. П. 7.2. Нет при ликвидации правопреемника. Исключать.

_________________
The rest is silence...

Не забывайте про количество товара!

_________________
The rest is silence...